Договор на изготовление и поставку продукции. Типовой договор поставки изделий Договор на изготовление оборудования

на выполнение работ по производству продукции (между предприятиями) в лице , действующего на основании , именуемый в дальнейшем «Подрядчик », с одной стороны, и в лице , действующего на основании , именуемый в дальнейшем «Заказчик », с другой стороны, именуемые в дальнейшем «Стороны», заключили настоящий договор, в дальнейшем «Договор », о нижеследующем:

1. ОБЩИЕ УСЛОВИЯ

1.1. Заказчик поручает, а Подрядчик изготавливает продукцию своими силами и средствами из материала Заказчика (из собственного материала Подрядчика). Заказчик обязуется принять и оплатить выполненную работу.

1.2. Срок действия договора с «»2020 г. по «»2020 г.

2. ПРАВА И ОБЯЗАННОСТИ СТОРОН

2.1. Изготовленная Подрядчиком продукция должна соответствовать требованиям ГОСТа .

2.2. Заказчик обеспечивает Подрядчика необходимым для работы материалом согласно поданной заявки. Переданный для работы материал оплачивается Подрядчиком.

2.3. Изготовленную продукцию Подрядчик передает на территории своего предприятия один раз в месяц числа, партиями по , полномочному представителю Заказчика.

2.4. Вывоз продукции с предприятия Подрядчика осуществляется Заказчиком самостоятельно.

2.5. Сдача-приемка изготовленной продукции оформляется актом, подписываемым представителями сторон.

3. ЦЕНА НА ПРОДУКЦИЮ, ПОРЯДОК РАСЧЕТОВ

3.1. Цена продукции определяется исходя из стоимости материала, поставленного Заказчиком, и отражается в акте сдачи-приемки выполненных работ в каждом случае индивидуально.

3.2. Деньги за выполненную работу перечисляются платежным поручением на расчетный счет Подрядчика в течение дней после подписания акта сдачи-приемки выполненных работ.

4. ОТВЕТСТВЕННОСТЬ СТОРОН

4.1. В случае нарушения Подрядчиком срока сдачи продукции он уплачивает Заказчику за каждый день просрочки пеню в размере 0.5% стоимости работ (включая стоимость материала), а если работа не окончена по истечении х недель со дня наступления срока исполнения заказа, Подрядчик уплачивает Заказчику, кроме начисленной пени, неустойку в размере % стоимости заказа (включая стоимость материала).

4.2. При просрочке принятия Заказчиком продукции он уплачивает Подрядчику пеню в размере % стоимости работ (включая стоимость материала) за каждый день просрочки, а в случае просрочки свыше дней – неустойку в размере % стоимости заказа (включая стоимость материала). Если в период просрочки Заказчика изготовленная продукция оказалась на предприятии Подрядчика испорченной или уничтоженной по причинам, не зависящим от Подрядчика (пожар и т.д.), то риск случайной гибели падает на Заказчика, который обязан возместить понесенный Подрядчиком ущерб.

4.3. Проверка качества изготовленной продукции производится Заказчиком при ее сдаче-приемке, фиксируемой в двустороннем акте, подписываемом представителями сторон. При обнаружении в последующем скрытых недостатков они актируются созданной для этой цели комиссией с вызовом представителя Подрядчика. Такой акт может быть составлен не позже одного месяца со дня получения Заказчиком продукции.

4.4. Подрядчик отвечает за надлежащее качество выполненных работ, зафиксированное одним из названных актов. В акте должно быть, наряду с другими данными, отмечено: количество экземпляров, подвергавшихся проверке, характер недостатков, относящихся к качеству выполненных работ, сроки безвозмездного устранения недостатков или замены недоброкачественной продукции доброкачественной.

4.5. За нарушение Подрядчиком условий о качестве, а также отступление от других условий договора, ухудшившее работу, либо допущение других недостатков в работе Заказчик вправе потребовать уплаты неустойки в размере % от стоимости некачественно выполненной продукции.

4.6. В случае несвоевременной оплаты выполненного заказа Заказчик уплачивает Подрядчику штраф в размере % от стоимости заказа за каждый день просрочки.

4.7. Кроме неустойки каждая из сторон вправе взыскать с другой стороны понесенные по ее вине убытки, за вычетом из них неустойки(пени).

4.8. В случае невозможности разрешить возникшие разногласия соглашением сторон, споры передаются в установленном законом порядке на рассмотрение арбитражного суда.

5. ЮРИДИЧЕСКИЕ АДРЕСА И РЕКВИЗИТЫ СТОРОН

Подрядчик

Заказчик Юр. адрес: Почтовый адрес: ИНН: КПП: Банк: Рас./счёт: Корр./счёт: БИК:

Договор №___

на производство и поставку продукции

г. Санкт-Петербург «___» ________ 20___ г.

Co. LTD, в дальнейшем - ПРОИЗВОДИТЕЛЬ, в лице _____________, действующего на основании _____________, с одной стороны, и ООО «_________», в дальнейшем ЗАКАЗЧИК, в лице _____________ Иванова С.В., действующего на основании _______, с другой стороны, вместе именуемые Стороны, заключили настоящий договор о нижеследующем:

1. Предмет договора

1.1. По письменным поручениям (Заказам), по форме Спецификации (Приложение №2), ЗАКАЗЧИКА, ПРОИЗВОДИТЕЛЬ обязуется выполнять в соответствии с условиями Технического задания (Приложение №1) работы по производству продукции своими силами и средствами с использованием собственного сырья и материалов, поставить произведенную продукцию ЗАКАЗЧИКУ, а ЗАКАЗЧИК обязуется принимать продукцию и оплачивать результаты выполненных работ в размере и сроки, указанные в настоящем Договоре.

1.2. Форма Технического задания приведена в Приложении №1, которое является неотъемлемой часть настоящего Договора, вся информация, представленная в Приложении №1 является коммерческой тайной и не подлежит разглашению.

1.3. Приемка ЗАКАЗЧИКОМ изготовленной ПРОИЗВОДИТЕЛЕМ продукции осуществляется силами и средствами ЗАКАЗЧИКА в месте нахождения продукции на условиях ее самовывоза со склада ПРОИЗВОДИТЕЛЬ, в сроки, установленные п.4.6. настоящего Договора.

1.4. ПРОИЗВОДИТЕЛЬ и ЗАКАЗЧИК по каждому Заказу в отдельности, оформляют Договор купли-продажи, с обязательным указанием количества продукции, стоимость Заказа, сформированная на условиях настоящего Договора.

2. Цена договора и порядок расчетов

2.1. Работы, выполняемые ПРОИЗВОДИТЕЛЕМ по настоящему Договору, оплачиваются ЗАКАЗЧИКОМ по каждому заказу (Договору купли-продажи) в отдельности. Стоимость заказа является произведением затребованного ЗАКАЗЧИКОМ у ПРОИЗВОДИТЕЛЯ количества продукции к производству и цены единицы продукции (далее - «Цена продукции»).

2.2. Цена единицы продукции составляет ____________________, и на срок действия настоящего Договора остается неизменной.

2.3. Цена продукции включает стоимость транспортной упаковки и ____________.

2.4. Цена продукции, может быть пересмотрена в случае:- взаимно согласованных обеими Сторонами изменений в Техническом задании (Приложение №1); - изменения календарных сроков на выполняемые работы; - изменения стоимости сырья для выпускаемой продукции;

В случае несогласия ЗАКАЗЧИКА с изменением Цены продукции, СТОРОНЫ вправе отказаться от исполнения обязательств по настоящему Договору и расторгнуть его в одностороннем порядке. Договор будет считаться расторгнутым по истечении 15 (пятнадцати) рабочих дней с момента получения ЗАКАЗЧИКОМ письменного уведомления ПРОИЗВОДИТЕЛЯ о его расторжении.

2.5. Оплата Заказа осуществляется ЗАКАЗЧИКОМ на основании Счета, выставленного ПРОИЗВОДИТЕЛЕМ, путем перечисления денежных средств ЗАКАЗЧИКОМ на расчетный счет ПРОИЗВОДИТЕЛЯ в следующем порядке:

2.5.1. ЗАКАЗЧИК, в срок не позднее 3 (трёх) рабочих дней с момента получения ПРОИЗВОДИТЕЛЕМ Заказа и заключение на его основании Договора купли-продажи на производства продукции, перечисляет аванс в размере не менее 50 % от стоимости Заказа.

2.5.2. Окончательная оплата Заказа, за вычетом суммы аванса в размере, указанном в п.2.5.1. настоящего Договора, производится ЗАКАЗЧИКОМ в срок не позднее 3 (трёх) рабочих дней после направления ЗАКАЗЧИКУ уведомления о выполнении ПРОИЗВОДИТЕЛЕМ работ.

2.7. Отгрузка продукции со склада ЗАКАЗЧИКУ осуществляется при 100% расчете с ПРОИЗВОДИТЕЛЕМ за произведенную продукцию.

3. Обязанности и права сторон

3.1. ПРОИЗВОДИЕТЕЛЬ обязан:

3.1.1. выполнять работы по производству продукции строго в соответствии с письменным поручением ЗАКАЗЧИКА, Техническим заданием в сроки, определенные в настоящем Договоре.

3.1.2. информировать ЗАКАЗЧИКА об ошибках и неточностях, которые могут быть обнаружены в Техническом задании в процессе производства продукции. 3.1.3. сообщать по требованию ЗАКАЗЧИКА все сведения о ходе выполнения работ по производству продукции. 3.1.4. незамедлительно информировать ЗАКАЗЧИКА, в случае возможного изменения сроков выполнения работ, или невозможности по каким-либо причинам выполнить работы по производству и поставки продукции.

3.1.5. производить контроль качества произведенной продукции на соответствие требованиям Технического задания ЗАКАЗЧИКА и в случае обнаружения брака принять все меры для его устранения.

3.1.6. принять все необходимые меры по недопущению утечки информации третьим лицам об условиях настоящего Договора, об информации, изложенной в Техническом задании.

3.1.7. ПРОИЗВОДИТЕЛЬ обеспечивает собственными силами проведение контроля качества производства продукции.

3.1.8. ПРОИЗВОДИТЕЛЬ не вправе привлекать к производству продукции соисполнителей (субподрядчиков) в рамках данного контракта.

3.2. ПРОИЗВОДИЕТЕЛЬ вправе:

3.2.1. не приступать к выполнению работ, приостановить начатую работу, а также отказаться от исполнения настоящего Договора в случаях, когда нарушение ЗАКАЗЧИКОМ своих обязанностей по настоящему Договору препятствует исполнению настоящего Договора ПРОИЗВОДИТЕЛЕМ, а также при наличии обстоятельств, очевидно свидетельствующих о том, что исполнение обязанностей не будет произведено в установленный срок.

3.3. ЗАКАЗЧИК обязан:

3.3.1. предоставлять ПРОИЗВОДИТЕЛЮ для выполнения работ по настоящему Договору документацию ___________, отвечающую требованиям _________________.

3.3.2. в сроки, установленные в настоящем Договоре оплачивать выполненные ПРОИЗВОДИТЕЛЕМ работы и осуществить приемку произведенной продукции.

3.4. ЗАКАЗЧИК вправе:

3.4.1. контролировать ход выполнения работ по настоящему Договору и запрашивать у ПРОИЗВОДИТЕЛЯ необходимую информацию или отчеты о выполнении работ.

4. Срок изготовления, порядок сдачи и приемки продукции.

4.1. Срок изготовления продукции определен в каждой Договоре купли-продажи в отдельности (по форме Приложения №2) к настоящему Договору.

4.2. Выполнение работ ПРОИЗВОДИТЕЛЕМ начинается с момента поступления на расчетный счет ПОДРЯДЧИКА суммы аванса в размере, указанном в п.2.5.1. настоящего Договора.

4.3. Срок изготовления продукции может быть увеличен, если в ходе работы возникает необходимость дополнительных согласований к Техническому заданию, на срок, равный сроку, в течение которого будут получены необходимые согласования.

4.4. Работы считаются выполненными ПРОИЗВОДИТЕЛЕМ с надлежащим качеством после подписания уполномоченными представителями Сторон Акта приема-передачи результатов выполненных работ, по производству и поставке по Договору купли-продажи продукции. Акты приема-передачи со стороны ЗАКАЗЧИКА могут подписывать:__________________________________(Ф.И.О., должность)4.5. Приемка продукции по количеству позиций и целостности транспортной упаковки производится представителем ЗАКАЗЧИКА на складе ПРОИЗВОДИТЕЛЯ на основании доверенности на получение продукции.

4.8. ЗАКАЗЧИК вправе ссылаться на недостатки в работе или услуге только в тех случаях, когда эти недостатки отражены в Акте приема-передачи результатов выполненных работ.

4.9. ЗАКАЗЧИК, принявший работы без проверки, лишается права ссылаться на недостатки, которые могли быть установлены при обычном способе приемки.

4.10. При возникновении между сторонами спора по поводу недостатков выполненных работ или их причин по требованию любой из сторон должна быть назначена экспертиза. Расходы на экспертизу несет сторона, потребовавшая назначения экспертизы, а если она назначена по соглашению между сторонами, обе стороны поровну.

5. Упаковка

5.1. ПРОИЗВОДИТЕЛЬ упаковывает всю произведенную продукцию в транспортную упаковку таким образом, чтобы при транспортировке морским, воздушным и наземным транспортом обеспечивалась ее сохранность и безопасность прочих грузов.

6. Ответственность сторон

6.1. СТОРОНА, не исполнившая или ненадлежащим образом исполнившая обязательства по настоящему Договору, обязана возместить другой СТОРОНЕ причиненные таким неисполнением убытки.

6.2. ЗАКАЗЧИК несет полную ответственность за качество и точность предоставленных данных, формул в Техническом задании, на основе которого выполняются работы по настоящему Договору. Доработка документации, внесение изменений в производимую продукцию и другие расходы, связанные с неточностями и ошибками в технической документации, выполняются за счет ЗАКАЗЧИКА с соответствующим сдвигом сроков окончания работ.

6.3. За просрочку выполнения работ по производству продукции ЗАКАЗЧИК вправе требовать уплаты ПРОИЗВОДИТЕЛЕМ пени в размере 2% от стоимости, не сданной продукции за каждый день просрочки, но не более 50% от Цены продукции.

6.4. За просрочку ЗАКАЗЧИКОМ установленных сроков оплаты согласно п.2.5.1. и п.2.5.2. настоящего Договора, ПРОИЗВОДИТЕЛЬ вправе требовать уплаты ЗАКАЗЧИКОМ пени в размере 2% за каждый день просрочки, но не более 50% от Цены продукции.

6.5. За разглашение ПРОИЗВОДИТЕЛЕМ информации в рамках настоящего договора и/или информации технического характера указанной в Техническом задании, ПРОИЗВОДИТЕЛЬ уплачивает ЗАКАЗЧИКУ штраф в размере _________________________________________________.

6.6. Взыскание убытков и пеней не освобождает СТОРОНУ, нарушившую настоящий Договор, от исполнения своих обязательств по настоящему Договору.

7. Конфиденциальность.

7.1. ПРОИЗВОДИТЕЛЬ обязуется не передавать третьим лицам техническую документацию, представленную ЗАКАЗЧИКОМ, и не использовать ее для изготовления продукции для третьей стороны.

7.3. Вся информация о деятельности любой из сторон, ставшая известной другой стороне в связи с заключением настоящего Договора, является конфиденциальной. СТОРОНЫ обязуются не раскрывать конфиденциальную информацию третьим лицам и не использовать ее для каких-либо целей, кроме целей, связанных с выполнением настоящего Договора.

8. Порядок разрешения споров

8.1. Все споры и разногласия, которые могут возникнуть между СТОРОНАМИ по вопросам, не нашедшим своего разрешения в тексте настоящего Договора, будут разрешаться путем переговоров на основе действующего законодательства и международных прав

8.2. При не урегулировании в процессе переговоров спорных вопросов, споры разрешаются в Арбитражном суде Российской Федерации города Санкт-Петербурга и Ленинградской области в порядке, установленном действующим законодательством Российской Федерации.

9. Действие обстоятельств непреодолимой силы (ФОРС-МАЖОР)

9.1. СТОРОНЫ освобождаются от ответственности за частичное или полное неисполнение обязательств по настоящему Договору, если это неисполнение явилось следствием обстоятельств непреодолимой силы, возникших после заключения настоящего Договора в результате событий чрезвычайного характера, которые СТОРОНА не могла ни предвидеть, ни предотвратить разумными мерами (форс-мажор). К таким событиям чрезвычайного характера относятся: наводнение, пожар, землетрясение, взрыв, шторм, оседание почвы, эпидемии и иные явления природы, а также война или военные действия, забастовка в отрасли или регионе, принятие органом государственной власти или управления решения, повлекшего невозможность исполнения настоящего договора.

9.2. При наступлении и прекращении обстоятельств указанных в п. 9.1., СТОРОНА, для которой создалась невозможность исполнения ее обязательств по настоящему Договору, должна немедленно известить другую СТОРОНУ, приложив соответствующую справку.

9.3. Продолжение действия обстоятельств непреодолимой силы более чем в течение трех месяцев влечет за собой заключение СТОРОНАМИ дополнительного соглашения по реализации настоящего Договора.

Договор на изготовление - довольно распространённый вид гражданско-правовых сделок. Например, нужно изготовить мебель или что-то для дома, в этом случае необходимо заключить договор на изготовление. Данный вид гражданско-правовых сделок получил своё чёткое законодательное регулирование. В частности, данный вид договора регулируется , которая посвящена подряду. А какие особенности имеет данный договор?

Особенности составления документа

Предмет договора на изготовление

По данному договору одна сторона обязан выполнить определённую работу по заказу заказчика и передать ему результаты работы, а заказчик обязуется заплатить за результат работы.

На практике в качестве исполнителя в основном выступают компании, которые предоставляют услуги в данной сфере. Но исполнителем также могут быть физические лица.

Некоторые особенности

При выполнении работ исполнитель использует свои средства и материалы. Но договором может быть предусмотрена обязанность заказчика предоставлять необходимые для осуществления работы материалы и предметы.

Исполнитель самостоятельно распределяет выполнение работы и выбирает методы их осуществления. Но договором может быть предусмотрено осуществление работ по методам, указанным заказчиком.

Важно! На основании данного договора право собственности на результаты работы приобретает заказчик, а не исполнитель.

Что нужно предусмотреть

В договоре на изготовление необходимо чётко указать предмет, который исполнитель должен изготовить.

Важно! На практике в некоторых случаях для изготовления предмета требуются эскизы или схемы. В этом случае они считаются неотъемлемой частью договора, а исполнитель должен выполнить работу в соответствии со схемами и эскизами.

На практике очень часто компании, которые предоставляют услуги изготовления определённых предметов, имеют разработанные каталоги и экземпляры. При заказе предмета из каталога, окончательный результат должен полностью соответствовать ему.

Важно! при заключении договора особое внимание необходимо обратить на сроки осуществления работы.

При этом существует несколько сроков:

• срок изготовления предмета заказа;
• срок уведомления заказчика о готовности заказа;
• срок доставки.

Все вышеуказанные сроки необходимо согласовать и предусмотреть в договоре.

В некоторых случаях, учитывая специфику заказа, может потребоваться не только доставка, но и установка предмета. Как правило, обязанность осуществления монтажа и установки несет исполнитель. Но заказчик должен подготовить помещение для установки предмета заказа, а также при необходимости предоставить необходимые инструменты и материалы.

Важно! При приеме заказа необходимо подписать акт приема-сдачи, в котором указывается время и место осуществления приема.

Если результаты работы не соответствуют договору или схемам(эскизам), то об этом указывается в акте приема-сдачи работы. В данном документе также необходимо указать недостатки, если таковые имеются.

В тексте договора необходимо указать также гарантийный срок, если таковой имеется.

Следующий пункт, на который необходимо обратить внимание при заключении договора, это - размер оплаты исполнителя. Данная сумма складывается не только из стоимости изготовления предмета, но и из стоимости доставки и осуществления монтажных работ.

Важно! При определении размера оплаты необходимо учитывать тот факт, что данная сумма считается доходом исполнителя с точки зрения налогового законодательства и облагается налогом.

Заполненный образец документа

Договор
на изготовление (корпусной мебели, торгового оборудования)
№

г.______________ «___»_____________ 201__г.

Именуемое в дальнейшем Исполнитель, в лице _____________________________________________________, действующего на основании Устава, с одной стороны, и __________________________ именуемое в дальнейшем Заказчик, в лице ___________________________________________________, действующего на основании Устава, с другой стороны, заключили настоящий договор о нижеследующем:

1. Предмет договора

1.1. Исполнитель обязуется выполнить по заданию Заказчика работы по изготовлению корпусной мебели и/или торгового оборудования (далее «Изделие») и передать результат работ Заказчику, а Заказчик в соответствии с условиями настоящего договора обязуется принять и оплатить Изделие, в количестве, комплектности, комплектации в соответствии с эскизом и спецификацией.

1.2. Вид Изделия, количество, комплектность, комплектация и материал согласовываются сторонами в эскизе и спецификации, которые являются неотъемлемой частью настоящего договора.

1.3. После заключения договора любые изменения в спецификации и эскизе допускаются только на основании контрольного замера. Любые изменения должны быть отражены в письменной форме и подписаны Заказчиком.

2. Качество и гарантии

2.1. Качество изготовленного Изделия должно соответствовать условиям договора.

2.2. Изделие изготавливается по образцам, выставленным для ознакомления в выставочном зале Исполнителя. Передаваемое Заказчику Изделие должно соответствовать выставочным образцам.

2.3. На изготовленное Изделие Исполнитель устанавливает гарантийный срок _____ месяцев, который исчисляется с момента приёмки Изделия Заказчиком.

2.4. Заказчик обязан соблюдать правила эксплуатации и хранения изготовленного Изделия. Гарантия не распространяется на случаи нарушения Заказчиком правил эксплуатации, хранения или транспортировки Изделия (при самовывозе), возникновения недостатков вследствие действий третьих лиц или непреодолимой силы.

3. Права и обязанности сторон

3.1. Исполнитель обязан передать Заказчику Изделие надлежащего качества в требуемом количестве, комплектности, комплектации согласно спецификации и эскизу, составляемым на основании контрольного замера, согласованным с Заказчиком.

3.2. Срок изготовления Изделия согласовывается сторонами в спецификации. В случае, если по независящим от него причинам (несвоевременная поставка материалов поставщиком и т.п.) Исполнитель не укладывается в установленный срок, он имеет право перенести срок изготовления Изделия на срок до 5 рабочих дней с обязательным уведомлением Заказчика (устно по телефону, указанному в спецификации) не позднее, чем за 3 дня до установленного срока изготовления.

3.3. Перед наступлением срока изготовления Изделия Исполнитель уведомляет Заказчика о готовности Изделия и уточняет место и время доставки, если Заказчик заказал доставку.

3.4.Заказчик, в случае изменения места и/или времени доставки, не менее чем за 24 часа должен уведомить об этом Исполнителя и согласовать с ним новое время и/или место доставки.

3.5. Исполнитель обязан доставить готовое Изделие Заказчику в указанное (в спецификации) место в течение 3 рабочих дней с момента уведомления Заказчика о готовности Изделия, при условии полной его оплаты Заказчиком в соответствии с . Изделие по усмотрению Исполнителя может быть доставлено в разобранном виде, по причине не прохождения его в собранном виде в дверные проёмы, а также в случае доставки Изделия на расстояние до пункта назначения свыше _____ км. Если Исполнитель не передал изготовленное Изделие Заказчику в установленный срок, или не передал его в полном объёме, он обязан согласовать с Заказчиком новый срок доставки (передачи) Изделия, который не может превышать 3 дней.

3.6. При наличии заказа на услуги монтажа Изделие монтируется Исполнителем. При монтаже Изделия в помещении Заказчика Исполнитель имеет право проводить работы с использованием электроинструмента. Проводимые в процессе монтажа работы неизбежно связаны с шумом, образованием пыли и стружки материала, а так же выделением характерных запахов.

3.7. Заказчик обязан подготовить помещение для выполнения работ по монтажу (укрыть во избежание порчи мебель, пол, бытовые приборы, убрать лишние предметы), произвести демонтаж старой мебели. В случае невозможности надлежащей установки Изделия в связи с неровностью поверхности (пола, стен, потолков) в помещении Заказчика, Заказчик обязан самостоятельно устранить эти недостатки.

3.8. При отсутствии заказа на монтаж изделия, монтаж, подгонка и подрезка изделия по месту осуществляются Заказчиком самостоятельно и за его счёт.

3.9. В случае срыва доставки по вине Заказчика, повторная доставка оплачивается Заказчиком в размере ________ рублей либо Заказчик своими силами и за свой счёт вывозит Изделие из указанного Исполнителем места в согласованное время.

3.10. Исполнитель оставляет за собой право досрочной доставки Изделия Заказчику, предварительно согласовав с ним (устно по телефону, указанному в спецификации) дату и время доставки.

3.11. Приёмка изделия оформляется актом сдачи-приёмки выполненных работ, подписанного обеими сторонами. С момента подписания акта сдачи-приёмки выполненных работ Исполнитель считается выполнившим все свои обязательства по настоящему договору.

3.12. Заказчик обязан осуществить проверку и принять Изделия по количеству, качеству, комплектности и комплектации и подписать акт сдачи-приёмки выполненных работ. При доставке и монтаже Изделия Исполнителем, акт сдачи-приёмки выполненных работ подписывается сторонами после завершения монтажа. При самовывозе готового Изделия акт сдачи-приёмки выполненных работ подписывается сторонами в месте получения изделия.

3.13. В случае необоснованного отказа Заказчика от подписания акта сдачи-приёмки выполненных работ, Изделие считается переданным Заказчику в надлежащем качестве, количестве, комплектности, комплектации, а Исполнитель выполнившим свои обязательства.

3.14. В случае выявления Заказчиком при приёмке Изделия несоответствий по качеству, количеству, комплектности, комплектации об этом должна быть сделана соответствующая отметка в акте сдачи-приёмки выполненных работ. Исполнитель обязан рассмотреть указанные претензии в течение 10 (десяти) рабочих дней. В случае признания претензии необоснованной Исполнитель в письменном виде отказывает в ее удовлетворении. Если претензии являются обоснованными и Изделие передано Заказчику по качеству, количеству, комплектации, комплектности, не соответствующим условиям договора, Исполнитель обязуется устранить недостатки в течение ________ рабочих дней с момента предъявления претензий.

Внимание! Некоторые расходные материалы имеют стандартные размеры (ширину) и не могут быть изменены Исполнителем, проектирование и изготовление Изделия производится с учётом данных стандартных размеров. Угловые элементы кухонных гарнитуров (угловые столы-тумбы, угловые навесные шкафы) составляют угол 90 градусов, и при установке подгонка угловых элементов под особенности помещений не производится.

По согласованию сторон, устранение данных недостатков может быть произведено только при обоюдном подписании сторонами дополнительного соглашения.

4. Право собственности

4.1. Право собственности и риск случайной гибели переходит к Заказчику с момента передачи ему готового Изделия (подписания акта сдачи-приёмки выполненных работ).

5. Цена договора и порядок расчётов

5.1. Общая сумма договора составляет: ________________ (__________________________________) рублей в т.ч. НДС 18%

5.2. Цены на материалы, работы и услуги по доставке устанавливаются согласно действующему в момент заключения договора прейскуранту цен. Сумма договора определяется в спецификации, которая является неотъемлемой частью настоящего договора. Указанная цена является окончательной и не может быть изменена иначе как по дополнительному соглашению сторон.

5.3. Оплата производится Заказчиком путём перечисления в качестве аванса 80% предоплаты на расчётный счёт Исполнителя

5.4. Оставшиеся 20% Заказчик оплачивает до начала монтажных работ, сразу после поступления информации от исполнителя о готовности Изделия.

5.5. Изделие считается оплаченным в момент поступления денежных средств на расчётный счёт Исполнителя в объёме 100%.

6. Ответственность сторон

6.1. В случае отказа Заказчика от исполнения договора до передачи ему изготовленного Изделия, Заказчик обязан уплатить Исполнителю часть установленной цены пропорционально части работы, выполненной до получения извещения об отказе от исполнения договора включая, но, не ограничиваясь работами по деталировке чертежа, замеру, услугам дизайнера, стоимости израсходованных материалов, а также возместить Исполнителю расходы, произведённые им до этого момента в целях исполнения договора, если они не входят в указанную часть работы.

6.2. В случае просрочки оплаты готового Изделия на срок более 5 дней Заказчик выплачивает Исполнителю вознаграждение за хранение изделия в размере 0,1 % от стоимости Изделия за каждый день хранения.

6.3. В случае несоблюдения сроков изготовления Изделия, Исполнитель выплачивает Заказчику пеню в размере 0,1% от стоимости Изделия за каждый день просрочки.

7. Форс-мажор

7.1. Стороны освобождаются от ответственности за частичное или полное неисполнение обязательств по настоящему Договору, если это неисполнение явилось следствием обстоятельств непреодолимой силы (чрезвычайных и непредвиденных обстоятельств), возникших после заключения настоящего Договора, включая, но, не ограничиваясь пожаром, наводнением, землетрясением, постановлениями государственных органов и органов местного самоуправления, если эти обстоятельства непосредственно повлияли на исполнение настоящего договора.

7.2. При наступлении обстоятельств форс-мажора каждая сторона должна без промедления известить о них в письменном виде другую сторону. Извещение должно содержать данные о характере обстоятельств, а также официальные документы, удостоверяющие наличие этих обстоятельств и, по возможности, дающие оценку их влияния на возможность исполнения стороной своих обязательств по данному Договору.

7.3. В случаях наступления обстоятельств форс-мажора срок выполнения стороной обязательств по настоящему Договору отодвигается соразмерно времени, в течение которого действуют эти обстоятельства и их последствия.

8. Заключительные положения

8.1. Договор вступает в силу с момента его подписания и действует до полного исполнения сторонами своих обязательств.

8.2. Исполнитель обязуется произвести все необходимые работы по подготовке спецификации, оформить ее надлежащим образом и предоставить на утверждение Заказчику. После утверждения спецификации и эскиза любые изменения и дополнения могут быть внесены не иначе как в письменной форме и подписаны обеими сторонами.

8.3. Заказчик имеет право в любое время отказаться от исполнения договора с учетом условий, предусмотренных .

8.4. Односторонний отказ от исполнения договора допускается в случае существенного нарушения условий договора одной из сторон. Существенными нарушениями со стороны Исполнителя являются:

• передача Изделия ненадлежащего качества с недостатками, которые не могут быть устранены в течение 20 рабочих дней.
• неоднократное нарушение сроков доставки Изделия.

8.5. Существенными нарушениями со стороны Заказчика признаются:

• нарушение сроков оплаты.
• неоднократные срывы вывоза Изделия со склада поставщика.

8.6. В случае изменения адреса или банковских реквизитов стороны обязаны письменно (по факсу) уведомить об этом друг друга в течение 5 (пяти) рабочих дней с момента изменения.

8.7. Во всем остальном, что не урегулировано условиями настоящего договора, стороны будут руководствоваться действующим законодательством.

8.8. Все споры и разногласия, которые могут возникнуть в ходе исполнения настоящего договора, разрешаются путём переговоров. В случае невозможности урегулировать спорный вопрос путём переговоров спор передаётся на рассмотрение суда в порядке, предусмотренном действующим законодательством.

8.9. Договор составлен в двух экземплярах, имеющих одинаковую юридическую силу, по одному для каждой из сторон.

9. Адреса и подписи сторон

ИСПОЛНИТЕЛЬ:	ЗАКАЗЧИК:

Подписи сторон:

__________________ / ________ _________________ / ________

г. Москва ___ ___________ 201__ г.

ОАО «_________________» (сокращённое наименование - ОАО «__________»), именуемое в дальнейшем «Исполнитель», в лице генерального директора ________________, действующего на основании Устава, с одной стороны,

и ООО «_________________» именуемое в дальнейшем «Заказчик», в лице директора _______________ , действующего на основании Устава, с другой стороны, а вместе именуемые Стороны, заключили настоящий договор оказания услуг по изготовлению продукции (далее - «Договор») о нижеследующем:

1. Предмет Договора
1.1. Заказчик поручает, а Исполнитель принимает на себя обязательства по изготовлению__________________.

2. Стоимость работ и порядок расчетов
2.1. Стоимость работ по Договору составляет _________ (_____________________ тысяч) рублей 00 коп, включая НДС - ________ (______________________ тысяч) рублей 00 коп.
2.2. Заказчик перечисляет авансом 100 % стоимости работ по договору на расчетный счет Исполнителя.

3. Сроки выполнения работ
3.1. Исполнитель приступает к выполнению работ по договору возмездного оказания услуг после зачисления на свой расчетный счет аванса.
3.2. Работы должны быть выполнены Исполнителем в течение 21 (двадцати одного) рабочего дня, после зачисления на его расчетный счет аванса.

4. Порядок сдачи и приемки работ
4.1. Сдача-приемка работ производится представителями Заказчика и Исполнителя и оформляется Актом сдачи-приемки работ в двух экземплярах. Заказчик при приемке работ по Договору подписывает Акт сдачи-приемки работ или представляет мотивированный отказ от приемки.
4.2. В случае отказа Заказчика от подписания Акта сдачи-приемки работ, Заказчик направляет Исполнителю письменный мотивированный отказ от приемки работ с перечнем необходимых доработок и сроками их выполнения.
4.3. Если Заказчик в течение 5 (пяти) рабочих дней с момента представления работ по Договору для приемки не подпишет Акт сдачи-приемки работ или не направит в адрес Исполнителя мотивированный отказ от приемки работ, то работы считаются принятыми в полном объеме.

5. Ответственность Сторон
5.1. Стороны при выполнении своих обязательств руководствуются настоящим Договором и действующим законодательством РФ.
5.2. Стороны несут ответственность за неисполнение настоящего договора возмездного оказания услуг в соответствии с действующим законодательством.

6. Порядок разрешения споров
6.1. В случае возникновения какого-либо спора, Стороны приложат все усилия для его урегулирования в досудебном порядке.
6.2. Если какой-либо спор не будет разрешен в течение 21 (двадцати одного) календарного дня, с даты получения письменной претензии соответствующей Стороной, противоположная Сторона имеет право для обращения в Арбитражный суд, в соответствии с действующим законодательством РФ.

ДОГОВОР ПОДРЯДА No. ___
на изготовление продукции из комплектующих Заказчика
г. ______________ "___"__________ ____ г.
_____________________________, в дальнейшем именуем__ "Заказчик",
в лице ____________________________________, действующ___ на основании
_____________________, с одной стороны, и ___________________________,
в дальнейшем именуем__ "Подрядчик", в лице __________________________,
действующ___ на основании __________________, с другой стороны, вместе
именуемые "Стороны", заключили настоящий Договор о нижеследующем:
СТАТЬЯ 1. ПРЕДМЕТ ДОГОВОРА
1.1. Заказчик поручает Подрядчику производство продукции - _______________ (далее - "продукция") в соответствии со спецификациями и установленными требованиями (Приложение No. __ к Договору), а Подрядчик принимает на себя обязательства по производству продукции и обязуется выполнять их надлежащим образом.
1.2. Производство продукции будет осуществляться Подрядчиком на оборудовании, предоставленном Заказчиком. Перечень оборудования содержится в Приложении No. ______. В случае прекращения настоящего Договора по любому основанию Подрядчик обязуется демонтировать оборудование из своих производственных помещений и в течение ___ рабочих дней за свой счет возвратить оборудование Заказчику.
СТАТЬЯ 2. ПЕРЕДАЧА КОМПЛЕКТУЮЩИХ
2.1. Для выполнения настоящего Договора Заказчик за свой счет закупает и передает Подрядчику все комплектующие, необходимые для производства продукции. Комплектующие, передаваемые Заказчиком в соответствии с условиями настоящего Договора, должны использоваться исключительно для производства продукции.
2.2. Заказчик передает комплектующие Подрядчику в месте нахождения последнего. Передача комплектующих по количеству и качеству осуществляется по акту, подписываемому представителями Заказчика и Подрядчика.
2.3. Комплектующие должны передаваться Подрядчику в таких количествах, которые Заказчик сочтет необходимыми и удовлетворяющими потребности Подрядчика для производства продукции. Первая передача комплектующих осуществляется не позже чем за _________ рабочих дней до даты начала производства продукции.
2.4. Если какая-либо партия комплектующих, переданная Заказчиком, не удовлетворяет требованиям спецификаций, Подрядчик письменно уведомит об этом Заказчика в течение ___ дней, считая с даты установления этого факта, и приложит письменные отчеты о произведенном Подрядчиком тестировании. Заказчик обязуется заменить указанные комплектующие в течение _________ с даты получения письменного уведомления. В этом случае должен быть согласован в письменной форме новый график производства продукции.
2.5. В конце каждого _______________, в котором имело место производство продукции, Подрядчик обязан представить Заказчику отчет, указывающий, какое количество переданных комплектующих было использовано при производстве продукции; количество комплектующих, хранящихся на учете и находящихся в процессе работы, а также количество продукции, поставленной Заказчику в течение отчетного периода.
2.6. Заказчик имеет право в любое время проводить проверку фактических запасов комплектующих, находящихся у Подрядчика.
СТАТЬЯ 3. ПОРЯДОК ВЫПОЛНЕНИЯ РАБОТ И ПЕРЕДАЧИ ПРОДУКЦИИ
3.1. Заказчик предоставляет Подрядчику заказ на производство продукции, высылая его Подрядчику письмом, по факсу или с нарочным, в котором оговаривается тип и количество производимой продукции, а также указывается срок передачи готовой продукции Заказчику или третьим лицам.
3.2. Заказ считается принятым Подрядчиком, если его копия скреплена подписью уполномоченного представителя Подрядчика и передана по факсу или лично в руки надлежаще уполномоченному представителю Заказчика.
3.3. Подрядчик должен передать заказанную продукцию в указанные в заказе сроки.
3.4. Подрядчик передает готовую продукцию в адрес Заказчика или по реквизитам, указанным Заказчиком.
3.5. Подрядчик должен производить продукцию в строгом соответствии со спецификациями и согласно установленным требованиям. Изменения в спецификациях могут производиться исключительно с согласия Заказчика.
3.6. Заказчик может осуществлять проверку производственных помещений Подрядчика, с тем чтобы удостовериться, что продукция производится в соответствии со спецификациями.
3.7. Подрядчик несет ответственность за сохранность переданных ему комплектующих в соответствии с законодательством РФ.
3.8. Заказчик оказывает Подрядчику техническое содействие, которое Заказчик считает необходимым для того, чтобы Подрядчик производил продукцию в соответствии со спецификациями.
СТАТЬЯ 4. КОНТРОЛЬ КАЧЕСТВА
4.1. Подрядчик обязуется в целях обеспечения контроля качества осуществлять приемочный контроль, производственный контроль и заключительную проверку согласно установленным требованиям. Подрядчик несет ответственность за надлежащее осуществление таких проверок. Результаты всех тестов, включая отрицательные результаты, должны быть подытожены и документированы. Заказчик имеет право тщательно изучить эти документы.
4.2. Если продукция окажется требуемого качества, предписываемого спецификациями, то после надлежащего подписания ответственным лицом продукция признается выпущенной.
С каждой поставленной партией продукции Заказчик должен получить следующие документы:
- копию полного комплекта технической документации, выпускную декларацию с датой производства, номером и размером партии;
- сертификаты проверки продукции в виде выдержки из отчета о произведенной проверке;
- все другие документы, необходимые для поставки продукции согласно российскому законодательству.
Подрядчик должен получить от надлежащих структур Сертификат соответствия.
4.3. Партия продукции поставляется Заказчику только после того, как она пройдет тестирование, проверку и контроль, предусмотренные в спецификациях.
4.4. В случае если Заказчик выявит, что что-либо из переданной продукции не соответствует спецификациям или установленным требованиям, Заказчик должен оповестить об этом Подрядчика, который имеет право подвергнуть эту продукцию проверке и тестированию. Если Стороны не смогут прийти к соглашению относительно того, является ли продукция несоответствующей спецификациям или установленным требованиям, Стороны должны обратиться к независимому эксперту, который определит, является ли данная продукция несоответствующей. Его решение будет являться окончательным и обязательным для обеих Сторон. Все расходы, возникшие в связи с независимой экспертизой, должны быть отнесены на счет Стороны, которая вынесла неверное решение относительно соответствия или несоответствия данной продукции спецификациям и установленным требованиям.
4.5. Если будет установлено, что продукция не соответствует спецификациям и установленным требованиям, то Подрядчик обязан возместить стоимость несоответствующей продукции (включая расходы на приобретение комплектующих, поставленных Заказчиком) и расходы на перевозку несоответствующей продукции в складские помещения Заказчика или третьих лиц.
СТАТЬЯ 5. ПРАВО СОБСТВЕННОСТИ НА ОБОРУДОВАНИЕ,
КОМПЛЕКТУЮЩИЕ И ПРОДУКЦИЮ
5.1. Право собственности на все оборудование, комплектующие, поставляемые Заказчиком, и всю продукцию, произведенную по настоящему Договору, всегда сохраняется за Заказчиком. Подрядчик не приобретает никаких прав, прав собственности или доли в отношении вышеуказанного и не должен предпринимать или допускать любых действий, не сообразных с правом собственности Заказчика, включая, но не ограничиваясь, право наложения ареста на имущество, передачу собственности на любую долю имущества или любое его использование, за исключением тех случаев, когда это предусмотрено условиями настоящего Договора.
5.2. Оборудование остается собственностью Заказчика, но, пока оно находится в распоряжении или под контролем Подрядчика, Подрядчик должен нести за него ответственность. Подрядчик должен гарантировать, что оборудование содержится в должном порядке и рассматривается как собственность Заказчика. Подрядчик не приобретает никаких прав в отношении вышеуказанного и не должен предпринимать или допускать любых действий, несообразных с правом собственности Заказчика.
5.3. Если Подрядчик обнаружит дефект или неисправную работу оборудования, он должен обговорить с Заказчиком порядок действий и Стороны должны договориться относительно квалифицированного специалиста, который будет приводить в порядок, обслуживать, ремонтировать или производить замену оборудования.
СТАТЬЯ 6. ОПЛАТА ЗА ПРОИЗВОДСТВО И УСЛОВИЯ ПЛАТЕЖА
6.1. Сумма, которая выплачивается Подрядчику за производство продукции, любая корректировка оплаты и условия платежа оговариваются в Приложении __ к настоящему Договору.
6.2. Заказчик компенсирует Подрядчику транспортные расходы на отправку готовой продукции в адрес Заказчика или указанных им третьих лиц.
СТАТЬЯ 7. ОТВЕТСТВЕННОСТЬ
7.1. Сторона, не исполнившая или ненадлежащим образом исполнившая любое из своих обязательств по настоящему Договору, обязана возместить другой Стороне убытки в полном объеме.
7.2. В случае просрочки в поставке готовой продукции Заказчик вправе потребовать от Подрядчика уплаты неустойки в размере ______ рублей за каждый день такой просрочки. Неустойка считается признанной с даты направления претензии Заказчика Подрядчику.
СТАТЬЯ 8. СРОК ДЕЙСТВИЯ ДОГОВОРА
8.1. Настоящий Договор вступает в действие с момента его подписания Сторонами и действует до полного исполнения Сторонами своих обязательств.
8.2. После прекращения действия настоящего Договора, по любой причине, Подрядчик обязан:
- незамедлительно возвратить Заказчику всю информацию, полученную в письменной форме согласно настоящему Договору, не оставляя у себя ни одной копии, и все неиспользованные комплектующие, а также продукцию;
- прекратить использовать все без исключения сведения относительно продукции и ее производства, предоставленные Заказчиком.
СТАТЬЯ 9. ОСОБЫЕ ПОЛОЖЕНИЯ
9.1. Права и обязанности Подрядчика по настоящему Договору не могут передаваться ни в полном объеме, ни частично без предварительного письменного согласия Заказчика.
9.2. На протяжении срока действия настоящего Договора и в течение _______ после его прекращения Подрядчик обязан хранить сам и требовать от своих сотрудников сохранения конфиденциальности настоящего Договора и всех сведений, являющихся собственностью Заказчика и предоставленных в целях исполнения Договора.
9.3. Если невыполнение Сторонами обязательств по настоящему Договору вызвано обстоятельствами или событиями непреодолимой силы, а именно: непредвиденной забастовкой рабочих, стихийными бедствиями, пожаром, землетрясениями, наводнениями, войной, мобилизацией или неожиданным призывом в армию в больших количествах, реквизицией, конфискацией, экспроприацией, государственными декретами, восстаниями, мятежами; повсеместной нехваткой транспортных средств, товаров или энергии, - то такие препятствия будут считаться обстоятельствами форсмажор и Стороны освобождаются от ответственности за задержки, обусловленные этими обстоятельствами; однако при условии, что Сторона, для которой создалась невозможность исполнения обязательств по Договору, своевременно известит об этом другую Сторону. После того, как она послала извещение, эта Сторона должна приложить максимум усилий, для того чтобы смягчить последствия таких обстоятельств непреодолимой силы и как можно быстрее исправить ситуацию.
9.4. Любые извещения, запросы и другие методы сообщения должны производиться в письменной форме и считаться должным образом оформленными в том случае, когда они доставляются лично в руки или отправляются заказным письмом, когда имеется квитанция или расписка о получении, оплачены почтовые расходы и подготовлена отправка по соответствующим адресам Сторон, указанным в Договоре, или по адресу, который любая из Сторон вправе сообщить письменно в соответствии с данной статьей, при условии, что уведомления о перемене адреса будут действительными только после их получения.
9.5. Всякие изменения и дополнения к настоящему Договору действительны лишь при условии, если они совершены в письменной форме и подписаны обеими Сторонами.
9.6. Все споры, разногласия и претензии, которые могут возникнуть из настоящего Договора или в связи с ним, в связи с исполнением, нарушением, аннулированием или недействительностью Договора, должны разрешаться ____________________________.
9.7. Во всем остальном, не предусмотренном настоящим Договором, Стороны будут руководствоваться действующим законодательством РФ.
АДРЕСА И ПОДПИСИ СТОРОН:
Заказчик: Подрядчик:

__________________________ ______________________________
__________________________ ______________________________
__________________________ ______________________________
__________________________ ______________________________
__________________________ ______________________________
М.П. М.П.