Договор. Договор подряда на установку натяжных потолков Договор субподряда на натяжные потолки

ДОГОВОР №______

г Тольятти _______________________20. г.

Именуемый (ая) в дальнейшем “Заказчик”, с одной стороны, и ИП Духанин В.Н. свидетельство №006058455 выдано МФНС №19 09.06.2014 г., именуемый в дальнейшем “Исполнитель”, с другой стороны, заключили настоящий договор о нижеследующем.

ПРЕДМЕТ ДОГОВОРА

Заказчик поручает, а Исполнитель обязуется произвести установку натяжных потолков у Заказчика в помещении __________________________________________________________________________ согласно рабочим чертежам. Заказчик обязуется принять результат работ и оплатить выполненную Исполнителем работу, указанную в п.1.1. настоящего договора.

ПРАВА И ОБЯЗАННОСТИ СТОРОН

Исполнитель обязан:

Не позднее 14 банковских дней с момента поступления предоплаты, согласно п.4.2. настоящего договора, установить потолок и предоставить Заказчику акт сдачи- приемки работ. Исполнитель оставляет за собой право досрочной установки потолка.

Уведомить Заказчика о дне приемки выполненных работ любым оговоренным способом (посредством телефона, факса, почтового уведомления и т.д.).

Своими силами произвести поставку и разгрузку материалов (натяжных потолков) и комплектующих, указанных в подписанной рабочей документации (смете), а также специального инструмента и оборудования, необходимого для установки потолков.

Передать Заказчику информацию по эксплуатации и использованию натяжных потолков.

Предоставить Заказчику гарантийное обслуживание на материалы 10 лет и на работы 3 года, в соответствии с которым Исполнитель несет ответственность. В случае выявления Заказчиком в течение гарантийного срока недостатков в выполненных монтажных работах Исполнитель обязуется устранить эти недостатки в течение 10 банковских дней с момента получения письменного уведомления от Заказчика.

Предупредить Заказчика о том, что в зависимости от ширины каждой фактуры, потолок будет иметь сварные швы, предусмотренные технологией изготовления натяжных потолков.

Заказчик обязан:

2.2.1. Утвердить с Исполнителем бланк заказа натяжного потолка с указанием выбранной фактуры, цвета и направления швов, размеров, конструктивных особенностей монтажа потолка и других элементов (освещение, электрическая проводка, элементы декора и.п.т) и оплатить на условиях настоящего договора материалы и работы, выполняемые Заказчиком, согласно смете. Рабочий чертеж является документом, подтверждающим согласование Заказчиком всех особенностей монтажа.

2.2.2. Предоставить Исполнителю помещение, соответствующее техническим требованиям, изложенным в Приложении № 1 к настоящему договору, не менее чем за один день до момента начала производства монтажных работ.

2.2.3. Не позднее 5 банковских дней до начала работ предоставить Исполнителю образцы дополнительных элементов, встраиваемых в натяжной потолок, с целью согласования технических возможностей их установки.

2.2.4. Подписать акт сдачи-приемки выполненных работ лично или через доверенное лицо, уполномоченное письменной доверенностью, в день окончания работ, либо составить мотивированный отказ от приемки (претензию) в письменной форме и не позднее 3 банковских дней после окончания работ передать его Исполнителю.

2.2.5. Обеспечить сохранность элементов потолка и инструментов Исполнителя при выполнении работ в помещении Заказчика. В случае порчи или утраты указанных материальных ценностей по вине Заказчика, он возмещает Исполнителю убытки, и в этом случае Исполнитель не несет ответственности за несоблюдение сроков установки потолков.

2.2.6. Выплатить стоимость выполненных работ Исполнителю на условиях настоящего договора.

Если по соображениям качества или другим обоснованным претензиям Заказчика не происходит подписания акта приемки, то составляется двусторонний акт о выполненных работах, в котором излагаются необходимые доработки и сроки их выполнения.

Если в процессе выполнения работ Заказчик решает, что по каким-либо причинам дальше проводить работы нецелесообразно, то работы приостанавливаются. В этом случае стороны обязаны в течение 3 банковских дней рассмотреть вопрос о дальнейших действиях. При полном прекращении работ расчеты производятся исходя из фактически выполненных Исполнителем работ.

ЦЕНА ДОГОВОРА

1. Общая сумма договора составляет ______________руб. (__________________________________________________рублей) Стоимость работ и материалов по настоящему Договору определяется сметами, составленнымиИсполнителем и утвержденными Заказчиком. В случае изменения размеров помещения, количества материалов или объемов работ, составляются дополнительные сметы, являющиеся неотъемлемой частью настоящего договора.

   Сметы и акты сдачи-приемки работ оформляются в письменном виде в 2-х экземплярах, являются неотъемлемой частью настоящего договора и имеют одинаковую юридическую силу для каждой из сторон.

ПОРЯДОК ОПЛАТЫ

1. Заказчик вносит предоплату в размере ___ % от суммы настоящего договора, которая составляет ____________ руб.

4.2. Оставшуюся сумму ________________ руб. Заказчик оплачивает в день монтажа.

4.3. В случае оформления рассрочки на ___________________ руб. Заказчик производит платежи согласно графику погашения долга по поручению-обязательству в срок до « ___ « _____________ 20____ г.

ОТВЕТСТВЕННОСТЬ СТОРОН

5.1. За невыполнение или ненадлежащее выполнение обязательств по настоящему договору Заказчик и Исполнитель несут ответственность в соответствии с действующим законодательством РФ.

5.2. Дополнительные, не установленные законодательством санкции за неисполнение или ненадлежащее исполнение обязательств:

5.2.1. В случае нарушения Исполнителем сроков выполнения работ, установленных п.2.1.1. настоящего договора, он уплачивает Заказчику штраф в размере 0,5% от суммы договора за каждый день просрочки, но не более 10% от стоимости договора.

5.2.2. В случае нарушения Заказчиком сроков оплаты, установленных п.4. настоящего договора, он уплачивает Исполнителю штраф в размере 0,5% от неоплаченной суммы договора за каждый день просрочки платежа.

5.2.3. В случае состоявшегося согласованного выезда бригады к Заказчику и невозможности проведения работ по вине Заказчика, составляется акт, на основании которого Заказчик компенсирует Исполнителю затраты на выезд и простой бригады, но не менее 1000 руб. за каждый день простоя бригады.

5.3. Начисление и оплата штрафов, установленных пп.5.2.1.-5.2.3 настоящего договора, производится на основании признанной письменной претензии соответствующей стороны.

ОСОБЫЕ УСЛОВИЯ

1. В случае не предоставления Заказчиком помещения, соответствующего техническим требованиям, согласно Приложения № 1 и дополнительных элементов, согласно п. 2.2.2 и п. 2.2.3 настоящего договора в течение 7 банковских дней после сообщения Исполнителя о своей готовности к проведению работ, работы осуществляются в срок, устанавливаемый Исполнителем.

   Несостоявшаяся приемка выполненных работ согласно п. 2.2.4 по вине Заказчика, служит основанием для переноса сдачи-приемки работ на дату, определенную Исполнителем, но не более чем на 3 банковских дня после окончания работ. При этом риск случайной гибели исполненного переходит от Исполнителя к Заказчику с момента окончания работ.

   Если Заказчик в течение первых 3 (трех) банковских дней после предъявления ему Исполнителем выполненных и законченных им работ не подпишет акт сдачи-приемки работ или не предоставит Исполнителю письменный обоснованный отказ в приёмке работ, то Исполнитель подписывает вышеназванный акт в одностороннем порядке, работы считаются принятыми.

   Исполнитель несет ответственность за проведенные им замеры помещения и правильность оформления рабочих чертежей.

   В случае изменения размеров помещения Заказчика после проведения Исполнителем замеров помещения и утверждения Заказчиком сметной документации и рабочих чертежей, Исполнитель не несет ответственности за несоответствие выкроенного потолка реальным размерам помещения.

   Заказчик может в любое время до сдачи ему результата работы отказаться от исполнения договора, оплатив Исполнителю часть установленной договором стоимости, пропорционально части работ, выполненных до получения извещения об отказе Заказчика от исполнения договора. При этом Заказчик в полном объеме оплачивает Исполнителю стоимость материалов, приобретенных последним для исполнения настоящего договора.

   Исполнитель предоставляет гарантию на натяжные потолки 10 лет, с момента заключения договора.

   Исполнитель предоставляет гарантию на монтажные работы 3 года, с момента подписания акта сдачи-приемки выполненных работ.

ЗАКЛЮЧИТЕЛЬНЫЕ ПОЛОЖЕНИЯ

7.1. Договор вступает в силу с момента его подписания и действует до момента исполнения сторонами всех своих обязательств по договору.

7.2. Настоящий договор составлен в двух экземплярах, имеющих одинаковую юридическую силу.

7.3. Все изменения и дополнения к настоящему договору оформляются сторонами в письменном виде.

7.4. Споры по настоящему договору стороны будут решать путем переговоров. В случае невозможности урегулирования сторонами споров их решение передается в Арбитражный суд.

ЮРИДИЧЕСКИЕ АДРЕСА И ПЛАТЕЖНЫЕ РЕКВИЗИТЫ СТОРОН

ИСПОЛНИТЕЛЬ	ЗАКАЗЧИК
ИП Духанин Владимир Николаевич	ФИО
	АДРЕС
ИНН:632301528442	Паспорт
ОГРН:314632416000024
ТЕЛЕФОН: 71-23-53 ; 8 962 611 23 53 ;8 917 127 9753	ТЕЛЕФОН

ПОДПИСИ СТОРОН

__________________(Духанин В.Н.) ___________________________(____________________)

Долговечность натяжного потолочного покрытия зависит от используемых материалов и соблюдения технологии монтажа. Если качество полотен можно проверить, заказывая покрытие, то правильность установки проконтролировать не всегда получается. Чтобы защититься от применения низкокачественных материалов и нарушений в процессе монтажа, заключайте договор на установку натяжных потолков. Этот документ защитит вас от многих проблем с потолком, которые могут возникнуть по вине компании-установщика. В спорных ситуациях вы сможете потребовать бесплатный ремонт или замену натяжного потолочного покрытия.

Цель составления договора на установку натяжных потолков

Договор на монтаж потолка из натяжной ткани или поливинилхлоридной пленки нужен тем, кто хочет иметь гарантии, что все работы будут проведены правильно. Договор позволяет четко очертить ответственность и обязанности сторон, а также оговорить требования к срокам и качеству выполненных работ. В этом документе указываются расценки на материалы и работы, которые действуют на момент заключения договора. Это убережет вас от изменения цены и лишних расходов.

Предметом этого документа являются услуги, которые оказывает вам фирма-установщик.

В бумагах четко оговариваются:

• расценки (на материалы и работу);
• сроки выполнения работ;
• объемы;
• порядок выполнения вашего заказа;
• обязанности и права сторон;
• перечисляются гарантийные случаи и обязательства установщика.

Желательно указывать все расценки в стойкой валюте, чтобы предотвратить изменения цены из-за скачков курса. Компания-исполнитель выполняет необходимые замеры, изготавливает и раскраивает полотнище, после чего доставляет его на место и проводит установку.

Если какие-либо сроки или условия в договоре нарушены, исполнитель обязан компенсировать издержки, согласно указанным в договоре нормам законодательства. Доставка и установка натяжного полотнища выполняются в сроки, указанные в договоре. После монтажа компания предоставляет гарантии на качество проведенных работ.

Важно! Основное назначение документа – определение стоимости, сроков и объемов работ, а также перечисление гарантий на раннее оговоренные условия сотрудничества.

Основные правила составления договора

Договор на поставку и установку натяжных потолков может составляться с учетом индивидуальных пожеланий сторон, но есть обязательные пункты, которые должны присутствовать в любом документе. Помимо ответственности и обязанностей сторон оговариваются расценки на материалы и работы. Чтобы не появились неожиданные дополнительные расходы, должна быть указана общая стоимость работ. Причем калькуляцию расходов исполнитель должен провести до момента подписания договора.

Обязательно оговаривается наличие предоплаты и ее размер. Также должна быть оговорена возможность досрочного выполнения работ и внесения дополнительной оплаты за порчу полотна до момента монтажа, которая произошла по вине владельцев квартиры.

Обязательно оговариваются форс-мажорные обстоятельства. Это такие ситуации, когда одна из сторон может отойти от установленных в договоре условий. К таким ситуациям относятся техногенные катастрофы, природные катаклизмы, новые законы и военное положение в стране.

Важным пунктом документа считаются обязанности сторон и их права. Обязанности заказчика следующие:

1. Оплатить работы в полном объеме или внести предоплату в установленные сроки.
2. Подготовить помещения и создать в нем необходимые условия для дальнейшего проведения работ по монтажу натяжного потолочного покрытия.
3. Подписать приемочный акт после установки потолка. Если качество работ вас не устроило, то вы вправе отказаться от подписания акта, указав причину в письменной форме.

Обязанности исполнителя:

• выполнить работы в установленные сроки с соблюдением пожеланий заказчика;
• в арсенале исполнителя должно быть все необходимое оборудование и материалы для качественного выполнения работ и надежности всей конструкции;
• если какие-либо дефекты появились в гарантийный период, исполнитель обязан убрать их за свой счет.

Важно! Ответственность за выполнение пунктов соглашения во многом лежит на подрядчике, поэтому от его квалификации и опыта зависят сроки и качество работ.

Типичный образец договора

Образец договора на натяжные потолки поможет вам разобраться в бумагах при заключении настоящего документа в компании, занимающейся монтажом потолочного покрытия.

В составе договора должны быть следующие обязательные пункты:

• предмет договора и расценки;
• обязанности сторон;
• необходимые расчеты;
• ответственность обоих сторон;
• другие условия;
• технические характеристики;
• форс-мажорные обстоятельства;
• реквизиты сторон.

Довольно часто в договоре прописывают правила эксплуатации натяжного полотнища после его установки. Этот пункт содержит перечисление действий и ситуаций, которые приведут к порче покрытия, его провисанию, уменьшению эксплуатационного срока, ухудшению эстетической привлекательности и появлению других дефектов.

Так выглядит стандартный договор на монтаж натяжного полотнища из ПВХ или ткани. В зависимости от условий сотрудничества или личных пожеланий заказчика договор можно дополнить новыми пунктами или изменить их количество. Чтобы вам не пришлось дополнительно тратить время и средства, дополните договор своими требованиями и пожеланиями к выполненной работе.

Гарантийные сроки

В течение гарантийного периода запрещено проводить самостоятельный ремонт натяжного покрытия, демонтировать полотнище, устанавливать новые осветительные приборы. Также запрещено привлекать третьих лиц для выполнения этих операций, поскольку гарантия производителя аннулируется. Для ремонта натяжного потолка в гарантийный период следует обращаться только в ту фирму, которая установила покрытие.

Исполнитель дает десятилетнюю гарантию на качество натяжного покрытия и комплектующих материалов. Сроки отсчитываются со дня установки. Эти гарантийные обязательства действительны только при условии соблюдения правил эксплуатации.

На установочные работы действует гарантия два года. Обратите внимание, что наличие небольшой щели между декоративной накладкой и стеной не является браком натяжного покрытия.

Подводные камни, на которые нужно обратить внимание

После получения договора внимательно его перечитайте и уточните спорные моменты или те места, где у вас возникли вопросы. Будьте особенно внимательны к мелочам, чтобы в будущем это не обернулось против вас. Желательно заранее узнать, какие пункты должны быть в договоре.

Также по поводу некоторых моментов можно проконсультироваться с юристом. Он поможет составить договор с учетом требований законодательства. К тому же специалист знает, что чаще всего является причиной спорных моментов, и как избежать этих неприятностей. Заранее изучив образец документа, вы можете при необходимости внести свои поправки в составленные исполнителем бумаги.

Поскольку в документе оговариваются условия приемки и ваши действия при выявлении нарушений договоренностей, следите за процессом монтажа и контролируйте качество всех работ. В противном случае после выполнения дефекты и недочеты проявятся не сразу, и доказать вину установщиков будет сложнее.

Важно! Следите, чтобы в ходе работы материалы не заменялись менее качественными, а также контролируйте правильность монтажа.

В техусловиях документа обязательно должен быть пункт, где говорится, что в квартире после выполнения замеров до монтажа потолочного покрытия не проводилась перепланировка. В противном случае габариты и форма помещения меняются, и покрытие может провисать или вообще не подходить по форме. В этом случае заказчику придется оплатить работы, которые понадобится провести для устранения провисания и других дефектов.

ДОГОВОР № __________

на установку натяжных потолков

г.Котельники «____»__________2015г.

ООО «ПрофСервис+» именуемая в дальнейшем «ПОДРЯДЧИК», в лице директора Зубченко Алексей Вячеславович действующего на основании Устава, с одной стороны и _________________________________________________________________________________________________, именуемый(-ая) в дальнейшем «ЗАКАЗЧИК», с другой стороны заключили настоящий договор о нижеследующем:

1. ПРЕДМЕТ ДОГОВОРА

1.1. Заказчик сдает, а Подрядчик принимает на себя подряд по установке натяжных потолков в помещении по адресу: _________________________________________________________________________________________________ (далее в договоре Помещение).

1.2. Подрядчик обязуется выполнить собственными силами работу в соответствии с условиями договора и рабочими чертежами, оформленными в виде Приложений к настоящему договору и которые являются его неотъемлемой частью.

2. СТОИМОСТЬ РАБОТ ПО ДОГОВОРУ

2.1. Стоимость выполняемых Подрядчиком по настоящему договору работ определяется протоколом согласования договорной цены на выполнение работ по монтажу натяжного потолка (Приложение 3) , и составляет________________________________________________________________________________________

Сумма авансового платежа (не менее 50%) составляет __________________________________________________

2.2. Стоимость работ определяется сторонами при заключении настоящего договора в соответствии с Прайс-листом Подрядчика, действующего на момент подписания договора. Все изменения первоначальной договорной цены и сроков исполнения работ или одного из этих параметров оформляются дополнительным соглашением сторон в письменной форме. Минимальная стоимость договора – 7 000 рублей.

3. ОБЯЗАТЕЛЬСТВА ПОДРЯДЧИКА

Для выполнения работ по настоящему договору Подрядчик обязуется:

3.1. Выполнить все работы в объеме и сроки, предусмотренные в настоящем договоре и приложениях к нему, и сдать работы Заказчику в состоянии, позволяющем нормальную эксплуатацию объекта.

3.2. Производить работы в полном соответствии с рабочими чертежами и графиком.

3.3. Поставить необходимые материалы, оборудование, комплектующие изделия.

3.4. Обеспечить выполнение необходимых мероприятий по технике безопасности, охране окружающей среды, соблюдение санитарно-гигиенических норм и мер противопожарной безопасности.

3.5. Вывезти в 3-дневный срок со дня подписания акта приемки выполненных работ, за пределы территории Заказчика, принадлежащие Подрядчику строительные машины и оборудование, инструменты, приборы, инвентарь, материалы, изделия, конструкции и другое имущество.

3.6. Выполнить в полном объеме все свои обязательства, предусмотренные настоящим договором.

3.7. Стороны примут все необходимые меры, предотвращающие дополнительные расходы. Если у Подрядчика возникнут дополнительные расходы, вызванные невыполнением или ненадлежащим выполнением обязательств Заказчиком, то он сообщит Заказчику размер дополнительных расходов с подтверждением их документами, на основании которых стороны заключают соглашение о сроках и форме их возмещения.

4. ОБЯЗАТЕЛЬСТВА ЗАКАЗЧИКА

Для выполнения настоящего договора Заказчик обязуется:

4.1. Передать Подрядчику помещение для выполнения работ, с указанием схемы коммуникаций. Представителем Заказчика считается физическое лицо, которое непосредственно передает помещение бригаде монтажников Подрядчика для проведения работ на данном объекте.

4.2. Обеспечить надлежащую охрану материалов, оборудования, инструментов и другого имущества Подрядчика от начала работ до их вывоза после подписания акта приемки, в том числе сохранность установленных фрагментов натяжных потолков.

4.3. В случае отсутствия претензий к качеству установленного натяжного потолка принять работы и подписать акт приема-сдачи выполненных работ непосредственно по окончании монтажа.

4.4. Выполнить в полном объеме все свои обязательства, предусмотренные в других статьях настоящего договора, а также все технические требования (приложение №1 к договору). В случае полного или частичного неисполнения обязательств Заказчиком, Подрядчик не несет ответственности за несоблюдение сроков установки натяжного потолка.

5. СРОКИ ВЫПОЛНЕНИЯ РАБОТ

5.1. Дата монтажа __________________________________. В связи с непрерывным производством работ по установке натяжных потолков возможно смещение даты монтажа, о чем Подрядчик обязуется уведомлять Заказчика заранее.

6. ПЛАТЕЖИ И РАСЧЕТЫ

6.1. При подписании настоящего договора Заказчик вносит сумму в размере не менее 50% стоимости по договору. После окончания работ и подписания акта сдачи-приёмки Заказчик вносит оставшуюся сумму.

7. ПРОИЗВОДСТВО РАБОТ И ИХ ПРИЕМКА

7.1. Подрядчик самостоятельно организует производство работ на объекте по своим планам и графикам, увязанным со сроками настоящего договора.

7.2. Приемка работ осуществляется после выполнения сторонами всех обязательств, предусмотренных настоящим договором.

7.3. Приемка объекта производится в день окончания работ. В случае неисполнения данного условия по вине Заказчика стоимость дополнительного выезда бригады для подписания акта приема-сдачи выполненных работ определяется соглашением сторон, но не менее 500 руб. за каждый выезд.

8. ОБСТОЯТЕЛЬСТВА НЕПРЕОДОЛИМОЙ СИЛЫ

8.1. Стороны освобождаются от ответственности за частичное или полное неисполнение обязательств по настоящему договору, если оно явилось следствием природных явлений, военных действий и прочих обстоятельств непреодолимой силы и если эти обстоятельства непосредственно повлияли на исполнение настоящего договора.

Срок исполнения обязательств по настоящему договору отодвигается соразмерно времени, в течение которого действовали обстоятельства непреодолимой силы, а также последствия, вызванные этими обстоятельствами.

9. ГАРАНТИИ

9.1. Подрядчик гарантирует:

Качественное выполнение всех работ в полном объеме и в сроки, определенные настоящим договором;

Надлежащее качество используемых материалов, конструкций, оборудования и систем;

Своевременное устранение недостатков и дефектов, выявленных при приемке работ и в период гарантийной эксплуатации объекта.

9.2. Подрядчик устанавливает также следующие гарантии:

На соединительные швы полотен потолка и приварку гарпуна к полотну - 10 лет;

На монтаж потолка и комплектующие монтажа - 3 года с момента подписания сторонами акта о приемке работ, за исключением случаев преднамеренного или непреднамеренного повреждения потолка Заказчиком или третьими лицами.

На лампы в установленных Подрядчиком светильниках – 30 дней;

9.3. Для участия в составлении акта, фиксирующего дефекты, согласования порядка и сроков их устранения Подрядчик обязан командировать своего представителя не позднее пяти дней со дня получения письменного извещения Заказчика. После составления акта Подрядчик вправе демонтировать потолок и направить его на экспертизу изготовителю. Замена потолка может быть произведена на основании результатов экспертизы в течение 5 дней с момента получения результатов экспертизы. При замене полотна натяжного потолка Подрядчик не несет ответственность за сохранность установленных отделочных материалов (обои, потолочный плинтус, линолеум, паркет, ламинат, гипсокартон и т.д.)

10. ИМУЩЕСТВЕННАЯ ОТВЕТСТВЕННОСТЬ СТОРОН

10.1. За нарушение Заказчиком договорных обязательств он уплачивает Подрядчику:

За задержку передачи Подрядчику помещения – штраф в размере 1 % от суммы договора за каждый день просрочки;

За задержку начала приемки законченных строительных объектов - свыше 3 дней со дня получения извещения Подрядчика о предъявлении их к сдаче - пеню в размере 1 % от договорной цены объекта за каждый день просрочки, но не более 10 % договорной цены;

За порчу либо утрату материалов, оборудования, инструментов и иного имущества Подрядчика по вине Заказчика возмещает материальный ущерб в полном объеме.

За простой бригады монтажников Заказчик уплачивает Подрядчику 250 руб. за каждый час простоя.

За изменение даты проведения работ Заказчиком, после подписания договора, Заказчик уплачивает 1200 рублей за каждую смену даты.

10.2. При нарушении Подрядчиком договорных обязательств он уплачивает Заказчику:

За несвоевременное окончание строительства объекта по вине Подрядчика – пеню в размере 3% от договорной цены объекта за каждый день просрочки, но не более 10% договорной цены;

За задержку устранения дефектов в работах и конструкциях против сроков, предусмотренных актом сторон, а в случае неявки Подрядчика – односторонним актом – неустойку в размере 1% за каждый день просрочки, но не более 5% договорной цены.

10.3. Уплата штрафов, пени и неустоек, а также возмещение убытков не освобождает стороны от исполнения своих обязательств.

11. РАСТОРЖЕНИЕ ДОГОВОРА

11.1. Заказчик вправе потребовать расторжения договора у подрядчика в следующих случаях:

Задержки Подрядчиком начала работ более чем на 5 дней по причинам, не зависящим от Заказчика;

Задержки Подрядчиком хода выполнения работ по его вине, когда срок окончания работ, установленный в договоре, увеличивается более чем на 10 дней.

11.2. Подрядчик вправе потребовать расторжения договора в следующих случаях:

Приостановки Заказчиком выполнения работ по причинам, не зависящим от Подрядчика, на срок, превышающий 20 дней;

Уменьшение стоимости работ более чем на 1/3, в связи с внесенными Заказчиком изменениями в проектную документацию;

11. 3. Сторона, решившая расторгнуть договор согласно положениям настоящей статьи, направляет за 5 дней письменное уведомление о намерении другой. Договор подряда расторгается в установленном порядке. В случае, когда расторжение договора происходит по вине Заказчика с нарушением срока уведомления, Подрядчик удерживает с Заказчика стоимость изготовленного по размерам Заказчика полотна натяжного потолка и компенсацию в размере 2000 рублей.

11.4. При расторжении договора виновная сторона возмещает другой стороне понесенные убытки, включая упущенную выгоду, но не более 10% от договорной цены.

12. ОСОБЫЕ УСЛОВИЯ

12.1. После подписания настоящего договора все предыдущие письменные и устные соглашения, переписка, переговоры между сторонами, относящиеся к данному договору, теряют силу.

12.2. Ущерб, нанесенный третьему лицу, в результате выполнения работ по вине Подрядчика или Заказчика компенсируется виновной стороной. Расходы по возмещению ущерба, нанесенного третьему лицу по непредвиденным причинам, возмещается сторонами на паритетных началах.

12.3. Все изменения и дополнения к настоящему договору считаются действительными, если они оформлены в письменном виде и подписаны сторонами.

12.4. Во всем остальном, что не предусмотрено настоящим договором, применяются нормы законодательства Российской Федерации.

12.5. Все указанные в договоре приложения являются его неотъемлемой частью.

12.6. Спорные вопросы, возникающие в ходе исполнения настоящего договора, разрешаются судом в установленном порядке.

12.7. Настоящий договор составлен в двух экземплярах - по одному для каждой из сторон.

АДРЕСА И РЕКВИЗИТЫ

Подрядчик: Заказчик:

ООО "ПрофСервис+" ____________________________________

МО г.Котельники мкр.Ковровый д. 37 (Ф.И.О.)

ИНН/КПП 5027167662/502701001 Город:______________________________

ОГРЮЛ 1105027013156 Улица:______________________________

р/с 40702810800240014203 Дом:________________________________

в ф-ле №13 «Подмосковье» АКБ «МОСОБЛАБАНК» ОАО Квартира:___________________________

к/с 30101810200000000055 Этаж:_______________________________

БИК 044651055 тел:_________________________________

От Подрядчика:___________________________ От Заказчика:___________________________

Когда вы решили, установить у себя дома натяжные потолки и хотите их заказать в специализирующейся на этом компании, то вам нужно составить Договор на натяжные потолки, но прежде всего вам нужно определиться с компанией, которая буде производит установку. Для этого лучше обратится в Фирму с хорошей репутацией и большим опытом работ.

Когда с фирмой определились, вам представят типовой документ на составления договора на установку натяжных потолков. Нужно внимательно изучить документ. Следует избегать многосторонних соглашений, которые могут оказаться обманом.

При составлении договора указывается цена. Цена устанавливается при выборе полотна и всех комплектующих. Цена зависит от материала натяжных потолков и цвета, площади помещения и стоимости расходных материалов. Все эти цены сведены в таблицу и предоставляются заказчику.

В договоре также должны оговориться вопросы ответственности сторон. Фирма исполнитель монтажных работ несет полную ответственность за помещение в процессе установки натяжных потолков. Также в нем обговариваются права и обязанности обеих сторон.

Заказчик должен:

Оплатить стоимость установки натяжных потолков в указное время в полном объеме.

Обеспечить доступ к помещению, где проводятся работы.

После установки натяжных потолков, подписать акт приемки работ. Если качество выполненной работы неудовлетворительное, можно отказаться от подписания акта. В этом случае нужно письменно отказаться от подписания с указанием причин отказа.

К обязанностям монтажной фирмы относят:

• Выполнение всех работ указанных в договоре в полном объеме и в указанные строки.
• Устранения за свой счет возникших дефектов в гарантийный строк.

Исполнитель может сдать помещение раньше сроков, согласовав это с заказчиком.

Таким образом, как правильно составить договор на натяжные потолки , забота исполнителя. Ваше забота -проверить договор на правильность.

Пример договора на установку натяжных потолков можно скачать ниже:

Договор на монтаж натяжного потолка

№ «_______»

г. Волжский

«___»____________ 2011 г.

____________________________________________________________________________

Именуемый в дальнейшем «Заказчик», с одной стороны,, именуемое в дальнейшем «Исполнитель», при совместном упоминании именуемые стороны, заключили настоящий Договор о нижеследующем:

1.ПРЕДМЕТ ДОГОВОРА

1.1. Исполнитель обязуется по Заявке Заказчика (далее Заявка) оказать услуги по монтажу натяжного потолка и ознакомить с инструкцией по эксплуатации натяжных потолков, а Заказчик оплатить услуги согласно Заявки, по Смете и в количестве, указанных в Счетах Исполнителя, а также соблюдать правила эксплуатации.

1.2. Исполнитель обязуется:

Изготовить натяжной потолок_____(количество)__________(площадьм2)__________________________(материал),

Страна производитель;

Произвести его установку, согласно рабочему чертежу, одобренному Заказчиком;

Ознакомить Заказчика с инструкцией по эксплуатации натяжных потолков;

1.3. Срок выполнения работ:

Начало ________________

Окончание _____________

1.3.Работа считается выполненной после подписания Акта сдачи-приемки.

1.5.При поэтапном выполнении работ составляется промежуточный Акт выполнения работ.

2. ПОРЯДОК ОФОРМЛЕНИЯ И ОБРАБОТКИ ЗАЯВОК

2.1. Конкретные пожелания Заказчика о сроках предоставления и категории услуг отражаются в Заявке Заказчика.

2.2. Для оформления Заявки Заказчик сообщает свою фамилию, имя и отчество, адрес, контактные телефоны.

2.3. После получения Заявки от Заказчика Исполнитель подтверждает заказ, и совместно обговариваются сроки монтажных работ, качество полотна и стоимость и выставляет Заказчику Счет на оплату услуг по Заявке.

2.3. Предоставление услуг осуществляется в соответствии с гражданским кодексом РФ (Гл.4, ст.48)

3.ОБЯЗАТЕЛЬСТВА И ПРАВА ЗАКАЗЧИКА

3.1Заказчик обязан:

3.1.1.Подготовить помещение к монтажу натяжного потолка: отодвинуть мебель на 1.2 м, снять карнизы, застелить полы, не красить стены в чистовую, обозначить скрытую проводку и скрытые коммуникации, обеспечить напряжение на светильниках, обеспечить лесам (турами) при высотепотолка от 3.5 м, стены и перегородки должны быть достаточно крепким для качественного монтажа потолка.

3.1.2.Предупредить монтажников о хрупких декоративных (дизайнерских) вставкахи хрупких строительных элементах вместахкрепления профиля или убрать их для сохранности.

3.1.3.Обеспечить сохранность элементов потолка для его установки. В случае порчи или утратыуказанных материалов по вине Заказчика, он возмещает Исполнителю убытки и вслучае Исполнитель не несет ответственности за несоблюдение сроков установки потолка.

3.1.4.Подписать Акт сдачи-приемки и произвести полный расчет за выполнение работы всоответствии с Договором.

3.2.1.Заказчик имеет право:

3.2.2.Получить при заключении Договора необходимую информацию по эксплуатации натяжных потолков.

3.2.3.В любое время отказаться от исполнения настоящего Договора при условии оплаты исполнителю понесенным им расходов* и неустоек, связанных с исполнением обязательств по Договору.

* под фактическими понесенными расходами понимаются денежные средства, переданные Исполнителем третьим лицам (производителю, перевозчику или иным лицам), неустойки и удержания, оплаченные Исполнителем, указанным лицам во исполнение настоящего Договора.

3.2.4. Получить информацию о стадии обработки Заявки.

4.ОБЯЗАННОСТИ И ПРАВА ИСПОЛНИТЕЛЯ

4.1.Исполнитель обязан:

4.1.1. Оказать услуги по подбору, качеству и монтажу натяжного полотна.

4.1.2. В необходимом объеме предоставить Заказчику достоверную информацию о продукте, включая информацию о потребительских свойствах и безопасности продукта.

4.1.3. Информировать Заказчика о процессе выполнения Заявки.

4.2.Исполнитель имеет право:

4.2.1. Получить необходимую информацию от Заказчика о состоянии стен, перегородок, о скрытых проводкахикоммуникациях, получить леса (туры) для монтажа потолка свыше 3.5 м.

4.2.2. Расторгнуть Договор в одностороннем порядке по причине недобросовестного отношения со стороны Заказчика (предоставления неверного адреса, контактных телефонов, не подготовка помещения к установки натяжных потолков, неоплата Счетов Заказчиков выставленных по Смете Исполнителем).

5.РАСЧЕТЫ ПО ДОГОВОРУ

5.1.1.Оплата за услуги осуществляется Заказчиком по ценам, указанным Исполнителем в настоящем договоре.

5.1.2.Стоимость работ по Договору устанавливается в рублях. Расчет между сторонамипроизводится в рублях.

5.1.3.При заключении Договора Заказчик оплачивает 50% от общей суммы в течение 2-х банковских дней с момента подписания Договора, оставшиеся 50% сразу же после установки потолка в момент подписания Акта сдачи-приемки (при наличном расчете). При безналичном расчете предоплата составляет 100%.

5.1.4.В случае отказа Заказчика от оплаты стоимости 50% стоимости работ сразу же после установки потолка, Исполнитель имеет право демонтировать установленные потолки. В этом случае установка потолков производится в день удобный для Исполнителя и за дополнительную плату.

5.1.5. Расчет между сторонами осуществляется в порядке безналичной оплаты на р/с, указанный Исполнителем, илиналичной суммой.

5.1.6. Стоимость работ по Договору составляет_________________________

5.1.7. Заказчик производит предоплату в размере _______________________

6.ОТВЕТСТВЕННОСТЬ СТОРОН

6.1.Заневыполнение или ненадлежащее выполнение обязательств по настоящему Договору стороны несут ответственность в соответствии с действующим законодательством РФ.

6.2.В случае неподготовленности объекта к монтажу (нет напряжении 220В, демонтирована стена, Заказчик или его представитель не могли приехать длядопускамонтажников на объект и других действий, которые могут привести к невозможности монтажа потолков). Заказчик возмещает Исполнителю порожний приезд суммой в ____________________.

6.3. Исполнитель не несет ответственности за непредставление Заказчику того, что не указано в Договоре.

7.ИЗМЕНЕНИЕ ИЛИ РАСТОРЖЕНИЕ ДОГОВОРА

7.1. Настоящий Договор может быть изменен или расторгнут по соглашению сторон или по иным основаниям, предусмотренным действующим законодательством или настоящим Договором.

7.2. Каждая из сторон вправе потребовать изменения или расторжения Договора в связи с существенным изменением обстоятельств, из которых стороны исходили при заключении договора. К существенным изменениям обстоятельств относятся:

Изменения сроков совершения монтажа;

Непредвиденный рост цен на материал;

Непредвиденный рост цен транспортных тарифов;

7.3.1. Заказчиквправе потребовать расторжение Договора если:

7.3.2. задержка Исполнителем начала работ более чем на 30 дней по причинам, не зависящим от Заказчика;

7.3.3. задержка Исполнителем окончания работ более чем на 30 дней по причинам, не зависящимот Заказчика.

7.4.1. Исполнитель вправе потребовать расторжения Договора в случае:

7.4.2. приостановки Заказчиком выполнения работ, по причинам, не зависящим от Исполнителя насрок, превышающим 30 дней;

7.4.3. утрата Заказчиком возможности дальнейшего финансирования работ.

7.5.1 Изготовленный по индивидуальным размерам Заказчика потолок, не подходящий по фасону и т.д. возврат и обмену не подлежит.

7.6. Любые изменения и дополнения к Договору действительны лишь при условии, если они совершены в письменной форме и подписаны надлежаще уполномоченными на то представителями сторон. Изменения и дополнения к Договору осуществляется путем подписания сторонами дополнительных соглашений, и оформляются в виде приложений к Договору.

8.ГАРАНТИЙНЫЕ ОБЯЗАТЕЛЬСТВА

8.1 Срок гарантии на натяжной потолок 12 месяцев. Срок исчисляется с момента подписания Акта сдачи-приемки.

8.1 Условия гарантии:

8.1.1. гарантия действительна только при наличии настоящего Договора и полной оплаты выполненных работ.

8.1.2.Бесплатный ремонт производится только в течение гарантийного срока. При не затруднительном доступе к дефектному потолку.

8.2.Не гарантированный ремонт:

Если нарушена инструкция по эксплуатации потолка;

Если неисправность конструкции и полотна произошла по причине механических повреждений;

Если повреждения вызваны попаданием внутрь натяжного потолка посторонних предметов, жидкостей,

насекомых;

Если вибрация потолка происходит из-за внешнего воздействия воздуха;

Если повреждения вызваны стихией, пожаром, бытовыми факторами, включая такие, как несоответствие

Государственным стандартам параметров питающих сетей, и другими подобнымивнешнимифакторами.

8.3. Срок эксплуатации 15 лет.

9.НЕПРЕОДОЛИМАЯ СИЛА

9.1.Стороны освобождаются от ответственности за полное или частичное неисполнение обязательств по данному Договору в случае форс-мажорных обстоятельств, а именно: пожаров, стихийных бедствий, актов правительств, экономических и политических нововведений, блокад, военных действий, забастовок и других подобных обстоятельств, если они непосредственно повлияли на исполнениеобязательствсторонами, которые нельзя было предвидеть и предотвратить разумными мерами, согласно ст.28 п.6 ЗоЗПП. При этом срок исполнения обязательств по Договору отодвигается соразмерно времени, в течение которого будут действовать такие обстоятельства, при немедленном извещении сторон о возникновении указанных обстоятельств.

9.2.В случае возникновения форс-мажорных обстоятельств стороны обязаны немедленно известить другую сторону. Не уведомление или несвоевременное уведомление об указанных обстоятельствах лишает стороны права ссылаться на эти обстоятельства и не освобождает от ответственности по настоящему Договору.

9.3.Если эти обстоятельства и их последствия будут продолжаться более 3-х месяцев, то каждая из сторон будет иметь право отказаться от дальнейшего исполнения обязательств по указанному Договору. В этом случае возмещение сторонами возможных убытков решается путем переговоров и взаимного урегулирования.

9.4.Наличие указанных обстоятельств подтверждается соответствующими решениями федеральных органов государственной власти, органов государственной власти субъектов РФ, органов местного самоуправления, принимаемые ими в соответствии с федеральными законами.

10.РАЗРЕШЕНИЕ СПОРОВ

10.1.Стороны договариваются прилагать все усилия для урегулирования разногласий путем переговоров.

10.2.В случае невозможности решения спорных моментов путем переговоров споры разрешаются согласно законодательства РФ.

11.ЗАКЛЮЧИТЕЛЬНЫЕ ПОЛОЖЕНИЯ

11.1.Данный Договор составлен в рамках Гражданского Кодекса РФ (согласно ст.3 п.2, ст.421 п.1, 3, 4 ГК РФ).

11.2.Настоящий Договор составлен в 2-х(двух) экземплярах, на русском языке, по одному для каждой из сторон.

11.3.Во всем остальном, что не предусмотрено настоящим Договором, стороны будут руководствоваться действующим законодательством РФ.

12. РЕКВИЗИТЫ СТОРОН

ИСПОНИТЕЛЬЗАКАЗЧИК

_________________________________________

М.П.подпись, М.П.

Смотри также материалы

Срок службы натяжного потолка зависит не только от качества используемых материалов, но и от соблюдения технологии установки. Причем качество натяжного покрытия можно проверить еще до его установки, попросив сертификат соответствия, а вот проконтролировать соблюдение технологии монтажа может не каждый человек. Договор на установку натяжных потолков обезопасит вас в случае некорректного монтажа и использования неподходящих профилей или крепежных элементов. Этот документ является гарантией компании-установщика на проводимые работы. При возникновении различных дефектов покрытия по вине установщиков вы вправе требовать бесплатный ремонт или замену потолка.

Назначение договора на монтаж натяжных покрытий

Для начала разберемся, зачем нужен договор на монтаж потолка. Этот документ составляется при заказе установки пленочного или тканевого натяжного покрытия. Он является гарантией, что обе стороны будут выполнять свои обязательства. Договор не только дает определенные гарантии заказчику на правильность выполнения всех работ, но и оговаривает ответственности сторон. В этом документе перечисляются сроки выполнения всех работ.

Также там указывается стоимость используемых материалов (полотна, багетов и крепежных приспособлений), а также расценки на монтажные работы. Поскольку даются цены, которые действительны на момент подписания документа, вы будете застрахованы от подорожания материалов или работ в случае изменения курса валют. В качестве предмета договора выступают услуги, предоставляемые компанией-установщиком.

В документе должна быть указана следующая информация:

• объемы проводимых работ;
• сроки изготовления полотна и его монтажа;
• стоимость используемых материалов и услуг;
• последовательность выполнения заказа;
• права и обязанности обеих сторон;
• форс-мажорные обстоятельства;
• гарантии установщика.

Чтобы цены на услуги и материалы не менялись в процессе выполнения заказа, все расценки указываются в стабильной валюте (долларах или евро). После подписания бумаг фирма-установщик изготавливает полотно (раскраивает, сваривает и приваривает гарпун). После этого готовое полотнище доставляют на место установки и выполняют его монтаж.

В случае нарушения сроков выполнения работ, а также других условий договора, исполнитель компенсирует заказчику издержки согласно законодательным нормам, указанным в документе. Доставка и монтаж натяжного потолочного покрытия должны выполняться в оговоренные сроки. После этого исполнитель выдает гарантии на качество выполненных работ, а также используемые материалы.

Важно! Договор на установку натяжного покрытия нужен для определения сроков, объемов и стоимости выполнения всех работ. Помимо этого, бумаги важны, потому что в них оговариваются условия сотрудничества и перечисляются гарантии.

Правила составления документа

Как правило, в договоре на поставку и установку натяжных потолков помимо обязательных пунктов, которые должны присутствовать в этом документе, могут быть оговорены ситуации по индивидуальному пожеланию любой из сторон. К обязательным пунктам относятся расценки, сроки выполнения работ, обязанности и ответственности сторон. Поскольку цены на все материалы и каждый вид работ приводятся отдельно, в конце должна указываться итоговая сумма с учетом всех расходов. Учтите, что калькуляция всех расходов проводится до момента подписания бумаг, а итоговая сумма оглашается заказчику заблаговременно.

Если предусмотрена предоплата, то обязательно указывается ее наличие в бумагах с оглашением суммы. Когда есть вероятность досрочного выполнения работ, то такая ситуация должна быть описана в документе с указанием сроков досрочной сдачи. Бывают ситуации, что повреждение натяжного полотна происходит по вине владельцев помещения, где производится монтаж, а не установщиков. Для таких случаев должна отдельно оговариваться дополнительная плата за испорченный материал.

В любом договоре перечисляют форс-мажорные ситуации, когда одна из сторон освобождается от выполнения оговоренных обязательств. Обычно такими ситуациями считаются техногенные катастрофы, введение военного положения, принятие новых законов, которые имеют отношение к предмету договора, или природные катаклизмы.

Самыми важными пунктами этих бумаг являются права и обязанности сторон. Так, заказчик обязан:

1. В полном объеме оплатить материалы и стоимость монтажных работ либо внести предоплату в оговоренном количестве в указанные сроки.
2. Подготовить помещение, создав подходящие условия для монтажа натяжного потолка.
3. После установки покрытия он должен подписать акт приемки. Однако если качество проведенных работ заказчика не устраивает, то он вправе не пописывать акт. Нужно только в письменном виде указать причину отказа.

На исполнителя возлагаются следующие обязанности:

• провести монтажные работы в оговоренные сроки (при этом нужно учесть все пожелания заказчика);
• подготовить и приобрести все необходимые материалы и оборудование для проведения монтажных работ;
• при появлении любых дефектов покрытия в гарантийный период исполнитель обязуется ликвидировать их бесплатно (это правило не касается порчи потолка или крепежей, которая произошла не по вине установщика).

На заметку! Поскольку именно подрядчик отвечает за выполнение всех пунктов соглашения, от его опыта и квалификации зависит надежность и красота потолочного покрытия, а также соблюдение сроков выполнения работ.

Образец договора

Чтобы проконтролировать правильность составления этого документа при обращении в фирму по монтажу тканевых и пленочных покрытий, вы можете заранее изучить образец договора на натяжные потолки.

В нем обязательно должны быть следующие пункты:

1. Предмет документа с указанием всех расценок на материалы и работы. Обязательно приводятся все расчеты итоговой суммы.
2. Обязанности и ответственности обеих сторон.
3. Перечисляются другие условия сотрудничества.
4. Оговариваются форс-мажорные обстоятельства.
5. Приводятся технические характеристики.
6. В конце должны быть даны реквизиты каждой стороны.

В этом документе могут быть описаны правила эксплуатации тканевого или пленочного покрытия, которых должен придерживаться заказчик после установки материала. Здесь должны перечисляться ситуации, которые могут привести к повреждению потолка, его деформации, провисанию, сокращению срока службы или уменьшению внешней привлекательности.

При желании одной из сторон в документ могут быть внесены дополнительные пункты. Их наличие зависит от условий сотрудничества и других ситуаций. Количество пунктов в договоре или их последовательность могут быть изменены. Если у вас есть определенные требования к качеству используемых материалов или особенностям проведения работ, то лучше их заранее озвучить на бумаге.

Гарантийные сроки

Гарантийные обязательства установщика действительны только в том случае, если владелец не вмешивался в конструкции потолка (не менял багеты, не устанавливал или демонтировал светильники и т.п.). Кроме самовольного вмешательства запрещено привлекать третьих лиц для выполнения всех этих действий. Если нужно установить дополнительный осветительный прибор, отремонтировать потолок или иным образом вмешаться в потолочные конструкции в гарантийный период, то нужно обращаться только в фирму, которая ранее установила пленку или ткань.

Внимание! Гарантия фирмы-установщика на само полотно и его технические и эстетические характеристики действует 10-12 лет. Что касается всех крепежных приспособлений, то на них дается гарантия на 3 года.

Сроки гарантийных обязательств начинают отсчитываться со дня установки полотнища и действительны только при соблюдении правил эксплуатации покрытия. К крепежным приспособлениям можно отнести стеновые багеты и саморезы с дюбелями, которыми они крепятся.

На что обратить внимание?

Обязательно внимательно перечитывайте весь договор перед его подписанием. Если возникли вопросы или есть спорные моменты, не стесняйтесь этого оговаривать. Чтобы в будущем не возникли проблемы и не появились дополнительные расходы, обращайте внимание на малейшие мелочи. Посмотрите образец этого документа заранее, чтобы знать, какие в нем должны быть пункты.

Если есть вопросы, можете дополнительно проконсультироваться с юристом, который составит документ с соблюдением всех законодательных нюансов. Более того, квалифицированный юрист подскажет, на какие спорные моменты нужно обратить внимание, и как их избежать. При желании вы можете внести в бумаги свои поправки.

В документе обязательно оговариваются условия, при которых выполняется приемка работы, а также ваши действия при несоблюдении договоренностей исполнителем. Именно поэтому так важно контролировать качество всех используемых материалов и следить за установкой потолка. Некоторые недочеты в работе и дефекты выявить после монтажа покрытия не получится. А тем более сложно будет доказать вину установщиков.

Совет! Следите, чтобы использовались только те материалы, которые были оговорены в документе. Недобросовестные установщики могут заменять качественные материалы более дешевой разновидностью.

В договоре есть пункт с техническими условиями, в котором сказано, что после выполнения замеров и до момента установки в квартире не должна выполняться перепланировка. Иначе габариты и конфигурация комнаты могут измениться. Это приведет к тому, что раскроенное покрытие либо будет провисать, либо вообще не сможет натянуться из-за большей ширины комнаты. В этом случае заказчик будет оплачивать покупку нового полотнища либо работы по устранению провисания.